Кликните на текст документа
чтобы развернуть его целиком.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение проектных работ
г.
«» 2023 г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .
1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.
1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:
- Лицензией на № от «»2023 года, выданной .
1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).
2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.
2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Проектировщик обязан:
- Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
- Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
- Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.
4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
4.4. Заказчик обязан:
- Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
- Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
- Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
- Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
- В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
- В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.
5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.
6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.
6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПроектировщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Проектировщик _________________
Заказчик _________________
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 758 ГК РФ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Договор подряда на разработку проектно-сметной документации подразумевает соглашение, в рамках которого одна сторона выполняет поручение другой стороны в рамках требований Заказчика.
ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк договора подряда на разработку проектно-сметной документации .docxСкачать образец договора подряда на разработку проектно-сметной документации .docx
Проектно-сметная документация (ПСД) – это документация, характеризующая суть проекта, который в последствие может быть реализован. Данные документы могут иметь как графические, так и текстовые разделы, отражающие сущность создаваемого сооружения.
Говоря об обязательности составления ПСД, следует заметить, что она составляется в тех случаях, когда сооружение создается для реализации производственно-коммерческих целей. Так, при постройке каких-либо жилых домов указанная документация не является обязательным условием.
Если говорить о Контрагентах, то сторонами по рассматриваемому нами договору выступают следующие субъекты:
- Заказчик – лицо, поручающее другой стороне осуществить работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, за оговоренное сторонами денежное вознаграждение;
- Исполнитель – лицо, выполняющее поручение Заказчика по проведению работ, связанных с разработкой проектно-сметной документации, за обусловленную договором денежную плату.
Если говорить о субъектном составе, то в качестве Подрядчика, как правило, выступают специализирующиеся организации. Но не исключено, что договор может быть заключен как с индивидуальным предпринимателем, так и с физическим лицом.
В содержании настоящего договора, для успешного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, следует указать все необходимые условия. Обязательными условиями, в нашем случае, считаются:
- Данные о предмете договора (что конкретно обязуется выполнить Исполнитель);
- Информация о взаимных обязанностях сторон;
- Стоимость работ, связанных с исполнением поручений Заказчика.
Также, в качестве дополнительных условий можно рассматривать такую информацию, как:
- Обозначение сроков исполнения поручений;
- Ответственность сторон в случае нарушения условий сделки;
- Порядок урегулирования возникших между сторонами споров;
- Иные разделы.
Итак, настоящий договор заключается в письменной форме. Дав краткую описательную характеристику данному договору, ниже мы рассмотрим порядок его составления, обратив внимание на необходимые положения:
Преамбула
Договор подряда на разработку проектно-сметной документации
г. Кемерово
19 января 2023 года
ООО «Люкс», в лице директора Сотникова Максима Витальевича, действующего согласно Уставу общества, именуемый в тексте соглашения «Заказчик», с одной стороны
и
ООО «Техно», в лице директора Вавилова Дмитрия Степановича, действующего согласно Уставу общества, именуемый в тексте соглашения «Исполнитель», с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Преамбула выступает начальным звеном в договоре. В ее содержании непосредственно отображается информация о субъектах заключаемого соглашения. К такой информации относится:
- Имена участников договора и представителей юридических лиц с указанием наименования организации или фирмы;
- Документы, на основании которых стороны действуют в рамках заключаемого соглашения (у общества с ограниченной ответственностью таким документом, как правило, является Устав);
- Далее прописываются роли участников сделки, то есть, какое лицо выступает в роли Заказчика, а какое в роли Исполнителя.
Итак, мы разобрали основные характеристики содержания преамбулы, которые в дальнейшем помогут вам при составлении настоящего соглашения. Далее мы разберем структуру самого договора с содержащимися в нем разделами:
Предмет
Данный раздел является основным в рассматриваемом виде соглашения. Под предметом подразумевается непосредственно то, на счет чего стороны договариваются. В рассматриваемом нами примере предметом будет выступать разработка проектно-сметной документации.
Итак, ниже представлен типовой вариант раздела о предмете в рамках договора подряда на разработку проектно-сметной документации:
- Исполнитель обязуется осуществить комплекс работ по разработке проектно-сметной документации;
- Разработанная ПСД должна соответствовать требованиям законодательства;
- Конкретный перечень выполняемых Подрядчиком работ, а также порядок их выполнения содержится в приложении 1 к настоящему соглашению;
- Срок исполнения условий настоящего соглашения составляет ______________________________.
Цена контракта
Настоящий раздел предназначен для обозначения стоимости работ Исполнителя. Помимо размера денежного вознаграждения, в нем указывается порядок передачи денежных средств и вид оплаты.
Итак, ниже представлен типовой образец раздела о цене:
- Стоимость разработки ПСД составляет ______________________________;
- Оплата производится в безналичном виде;
- Оплата производится в момент ______________________________.
Права и обязанности
Настоящий раздел предназначен для обозначения взаимных прав и обязанностей сторон. Как правило, в нем содержатся общие положения, связанных с исполнением обязательств по заключаемому контракту.
Ниже мы представим примерный образец такого раздела, обозначив наиболее часто встречающиеся формулировки:
Исполнитель вправе:
- Требовать перечисления денежной выплаты за проведение работ по разработке ПСД.
Исполнитель обязуется:
- Выполнить поручение Заказчика, связанное с разработкой проектно-сметной документации;
- Осуществить работы по разработке ПСД только после утверждения документации Заказчиком;
- Провести комплекс работ, заявленных в Приложении 1;
- Передать в адрес Заказчика разработанную документацию в электронном виде;
- Нести ответственность за несоблюдение условий настоящего соглашения.
Заказчик вправе:
- Требовать разработки ПСД в сроки, предусмотренные заключаемым соглашением.
Заказчик обязуется:
- Осуществить денежную выплату в адрес Подрядчика в установленном договором порядке;
- Нести ответственность за несоблюдение условий настоящего соглашения.
Заключение
После того, как стороны подпишут настоящее соглашение, договор подряда на разработку проектно-сметной документации будет считаться заключенным.